Содержание:

АНПЗ объяснил судебные иски обстоятельствами технического характера

Фото: с сайта АНПЗ

Представитель Антипинского нефтеперерабатывающего завода разъяснил, почему в арбитражные суда сразу нескольких регионов поступили многочисленные иски на компанию.

– АО «Антипинский НПЗ», как одно из крупнейших промышленных предприятий Уральского федерального округа, постоянно взаимодействует с более чем тысячей контрагентов, компаний-партнеров, подрядных и субподрядных организаций, – разъяснили NB Life в Антипинском НПЗ. – Вследствие процессуальных особенностей, связанных с проведением оплат, изменением сроков поставки, процедурой приемки работ, могут возникать в том числе и финансовые задолженности.

Как отмечают на предприятии, в ближайшее время все проблемы с задолженностями будут разрешены.

– Вместе с тем Антипинский НПЗ, поддерживая репутацию надежного партнера, традиционно прилагает максимум усилий, чтобы минимизировать риск появления задолженностей, – сообщили NB Life. – Завод всегда исполняет свои обязательства и стремится найти наиболее оптимальные и оперативные пути решения спорных ситуаций в случае их возникновения. Существующие на данный момент финансовые задолженности вызваны обстоятельствами технического характера и будут погашены в кратчайшие сроки.

Напомним – в среду, 20 июня, NB Life сообщил о том, что с января 2018 года в сторону АНПЗ было подано 77 судебных исков в разных регионах страны. За июнь в адрес Антипинского завода заявили 6 претензий на общую сумму 49 миллионов 987 тысяч рублей.

Исчисление сроков исковой давности по гражданским делам

Помимо правильного составления искового заявления в суд для удовлетворения своих требований с ответчика истец должен не забывать и про такое важное понятие, как срок исковой давности. Эти сроки могут сыграть решающую роль в ходе судебного разбирательства и не в пользу самого истца. Рассмотрим основные требования к исковой давности и правила ее установления.

О понятии и последних изменениях в законодательстве

В ГК РФ существует разделение сроков давности для разных видов долгов:

  • Общий (ст. 196 ГК РФ) – от 3-х до 10-ти лет от даты начала задолженности.
  • Специальный (ст. 197 ГК РФ) – устанавливается сторонами в виду специфики долга (задолженность по скоропортящимся продуктам).
  • Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:

    +7 (812) 309-85-28 (Санкт-Петербург)

    ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

    Это быстро и БЕСПЛАТНО!

    Изменение сроков давности возможно только по согласию сторон. Моментом начала действия срока давности считается дата выявления нарушения прав займодателя. В течение 3-х лет с этого периода кредитор может подать исковое заявление на взыскание денежных средств.

    Основными изменениями, внесенными в ГК РФ от 01.09.2013 года, стали:

  • Определение понятия исковой давности, отсчет которой теперь начинается с момента, когда истец был поставлен в известность о совершенном против него правонарушении. Такую давность относят к «субъективной», поскольку она зависит от осведомленности субъекта в ущемлении своих прав.
  • Также в новой редакции закона было введено понятие «объективной» давности (не зависящей от знания истца), срок которой начинается со дня фактически совершенного факта правонарушения. По сути это предельный срок исковой давности, который составляет 10 лет.
  • Общий срок по гражданским делам

    Исходя из общеустановленных правил, подать исковое заявление в суд по гражданскому делу истец вправе в течение 3-х лет с момента обнаружения:

  • факта правонарушения в адрес истца;
  • виновного лица в совершенных в адрес истца деяниях.
  • Срок исковой давности исчисляется именно с момента обнаружения истцом факта правонарушения в его адрес, но ограничен общим периодом в 10 лет (статья 196 ГПК РФ). Если в рамках судебного решения оговорены конкретные сроки исполнения требований истца, то отсчет исковой давности начнется со следующего дня после указанной даты.

    Специальные сроки и их виды

    Исковая давность может быть определена не только в рамках Гражданского кодекса РФ, но и на основании других нормативно-правовых актов. В судебной практике существует понятие специальных сроков, которые имеют следующее подразделение:

  • Менее 1 года (иски на работодателя из-за незаконного увольнения).
  • Годичные, которые в свою очередь подразделяются:
    • иски по некачественному выполнения подрядных работ;
    • иски, касающиеся транспортировки грузов;
    • иски по сделкам, совершенным обманным путем;
    • иски о взыскании морального вреда, причиненного работнику работодателем.
    • Двухгодичные (иски, касающиеся страхования имущества).
    • Длительные (иски по глобальным техногенным загрязнениям).
    • Последствия истечения исковой давности

      Просрочка исковой давности не исключает возможности вынесения положительного решения по подобным искам в суде. В обязанности судьи не входит выяснение соблюдения сроков исковой давности. Данную информацию может озвучить ответчик в ходе судебного слушания и в этом случае истцу могут отказать в удовлетворении иска.

      Исковая давность начинает свой отсчет с момента, когда истец узнает или должен узнать о совершенном против него правонарушении, но иногда такой период определить затруднительно.

      Дата отсчета определяется в зависимости от характера рассматриваемого дела:

    • иски о взыскания заемных денежных средств по расписке или договору – окончание срока займа;
    • иски в порядке регресса – дата выполнения основного обязательства;
    • иски по определенным спорам – дата выставления требований или выполнения обязательств;
    • иски о признании недействительной ничтожной сделки – начало действие сделки;
    • иски о признании недействительной оспоримой сделки – срок окончания воздействия внешних угрожающих фактором, под действием которых была совершена сделка.
    • О том, как подать иск к банку по кредитному договору, читайте в нашей статье.

      Основания для приостановления

      В законодательстве дан четкий перечень оснований, при которых может быть приостановлен срок исковой давности:

    • если в процесс вмешались события, связанные со стихийными бедствиями или прочими катаклизмами;
    • если одна из сторон иска находилась на военной службе;
    • если был наложен мораторий в рамках закона;
    • если были наложены ограничения на действие нормативных актов, на основании которых рассматривается иск;
    • если сторонами была запущена процедура медиации.
    • Срок исковой давности приостановится, если перечисленные основания длились более 6 месяцев, в ином случае исковая давность будет действовать в рамках общеустановленных правил.

      Порядок восстановления

      Вопросами продления и восстановления сроков предъявления требований по искам занимаются только судебные органы при наличии следующих существенных и обоснованных аргументов у сторон:

    • причина просрочки является уважительной:
    • причина пропуска состоялась не позднее полугода со дня обращения в судебные органы.
    • К каким требованиям не применяется

      В статье 208 ГК РФ также прописаны объекты, на которые не распространяется срок давности:

    • ценности нематериального характера;
    • выдача банковских вкладов;
    • возмещение материального ущерба или вреда здоровью;
    • нарушение прав собственника.
    • Сроки исковой давности для отдельных категорий дел

      По кредиту

      Взыскание кредитных долгов относится к общим гражданским делам с аналогичным сроком предъявления исковых требований в 3 года. В данном случае важно разобраться с моментом начала отчета срока давности для таких дел:

    • Исковая давность по просрочке кредиторской задолженности рассчитывается по каждой периодической выплате отдельно и начинается на следующий день, после установленной даты платежа.
    • Суд также может определить срок исковой давности с даты окончания кредитного договора. При таком подходе банк будет располагать большим периодом для законного взыскания суммы займа, но при этом ответчик может оспорить решение суда, сославшись на вышеупомянутое постановление.
    • В судебной практике описаны ситуации, когда срок исковой давности начинается заново:

    • погашение части долга по кредиту;
    • подписание документа между сторонами процесса о признании долга заемщиком.
    • По налогам

      Вопросы, связанные с налоговыми сборами и сроками их взыскания, регулируются в нашей стране Налоговым кодексом РФ. Если налоговая служба обнаружила у субъекта долг по какому-либо налогу, ему направляется официальное уведомление, в котором указаны конкретные сроки по его погашению. По истечении этого периода начинается отчет исковой давности.

      Для ИФНС также существует ряд правил и требований при обращении в судебные органы по взысканию неуплаченных налогов:

    • при сумме долга свыше 3000 рублей, ИФНС должно подать иск в суд не позднее 6 месяцев, с момента окончания срока добровольной оплаты налогов;
    • при долге менее 3000 рублей, заявление в суд не подается (ИФНС ждет пока общая сумма долга по налогам и сборам не вырастит до 3000 рублей);
    • если порог в 3000 рублей не был преодолен за 3 года, но также и не поступало никакой оплаты от налогоплательщика, ИФНС имеет право подать иск в суд на ту сумму, которая сформировалась на данный период.
    • Установление подобных правил для налоговых служб было вынужденной мерой, чтобы сократить многочисленный поток исковых заявлений в суд по взысканию неуплаченных налогов.

      Для возмещения ущерба от ДТП

      В зависимости от вида причиненного в результате аварии ущерба сроки обращения с иском в суд могут различаться:

    • 3 года – если иск обращен к виновнику происшествия или страховой компании в рамках обязательств по полису ОСАГО;
    • 2 года – к страховой компании, осуществившей имущественное страхование автомобиля;
    • бессрочный – для исков о возмещении вреда жизни или здоровью.
    • По трудовым спорам

      Трудовой кодекс РФ четко регулирует сроки обращения в суд работников, чьи права были ущемлены работодателем – 3 месяца.

      Суд в определении начала отсчета срока давности опирается на Постановление Верховного суда №2 от 17.03.2004 года, в котором отражено, что официально заключенный трудовой договор с работником обязательно сопровождается длящимися обязательствами по выплате заработной платы. Эта ситуация актуальна в тех случаях, когда начисление заработка идет, а денежных средств на руки работник не получает.

      В остальных ситуациях, касающихся трудовых отношений, исковая давность начинается с:

    • первого дня просрочки по заработной плате;
    • со дня увольнения с работы, когда работнику не был предоставлен полный расчет.
    • Что делать в случае оставления иска без рассмотрения? Читайте далее.

      Составляем исковое заявление о признании права собственности на земельный участок по образцу 2018.

      В случае несвоевременной подачи иска в суд гражданином по уважительной причине, которую он сможет подтвердить, судебные органы вправе восстановить исковую давность по делу.

      Выводы из судебной практики

      1. Нарушение сроков исковой давности не может быть причиной отказа в принятии иска, но может служить основанием для его отказа.
      2. Если судебное решение по иску было отменено и возвращено на пересмотр, отсчет срока исковой давности также переносится.
      3. Исковые сроки по трудовым разбирательствам аналогичны искам по гражданским делам.
      4. Если стороны не заявляют о нарушении сроков предъявления исковых требований, суд рассматривает дело в общем порядке.
      5. Исковая давность по делам о возмещении вреда начинается с момента причинения этого вреда.
      6. Возврат иска по причине некорректного его составления или неуплаты госпошлины не является уважительным основанием для продления срока давности.
      7. Видео: Консультация специалиста

      8. В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
      9. Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.
      10. Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

        Как получить жилищный сертификат

        Получить жилищный сертификат могут только определенные категории граждан.

        Чтобы получить жилищный сертификат надо:

      11. подготовить и представить документы для участия в программе;
      12. подать заявление о выделении сертификата;
      13. подать заявление о выдаче сертификата и необходимые документы;
      14. сдать полученный сертификат в банк;
      15. найти жилье, заключить договор купли-продажи и дать распоряжении банку на оплату договора купли-продажи.
      16. Что такое жилищный сертификат

        Государственный жилищный сертификат (ГЖС) — это именной документ (свидетельство), подтверждающий право на получение социальной выплаты из федерального бюджета на приобретение жилого помещения.

        Финансовая поддержка государством отдельных категорий граждан в виде социальной выплаты предусмотрена подпрограммой «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством», входящей в федеральную программу «Жилище». Указанная выше подпрограмма утверждена Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050.

        Правила выпуска и реализации жилищных сертификатов утверждены Постановлением Правительства РФ от 21.03.2006 № 153.

        Кто имеет право на государственный жилищный сертификат

        На получение жилищного сертификата имеют право следующие категории граждан:

      17. Военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел, увольняющиеся с военной службы.
      18. Граждане, переселяющиеся из закрытых военных городков и поселков с особыми учреждениями.
      19. Вставшие на учет на улучшение жилищных условий граждане, подвергшиеся радиационному воздействию на Чернобыльской АЭС, на производственном объединении «Маяк».
      20. Граждане, признанные вынужденными переселенцами, зарегистрированные в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
      21. Граждане, переезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
      22. Граждане, выезжающие из населенных пунктов и полярных станций в районах в районах Крайнего Севера, закрывающихся по решению органов власти.
      23. Граждане, переселяющиеся из ЗАТО, имеющие право на получение социальной выплаты для приобретения жилья за границами ЗАТО, либо до 1 января 2015 года поставленные на учет в целях переселения из ЗАТО.
      24. Порядок получения жилищного сертификата

        Получение жилищного сертификата состоит из следующих этапов.

        Документы для участия в программе

        Необходимо подготовить следующие документы:

      25. заявление (рапорт) об участии в подпрограмме и согласие на обработку персональных данных;
      26. выписку из решения органа по распределению и учету жилых помещений о постановке на учет;
      27. справку о продолжительности военной службы, о трудовом стаже;
      28. документ (копию), подтверждающий право на дополнительную площадь(если такое право предоставлено законом);
      29. копии документов о личности каждого члена семьи;
      30. другие документы, подтверждающие отнесение к категории граждан, имеющих право на получение жилищного сертификата.
      31. военнослужащими — в воинскую часть или организацию федерального органа исполнительной власти, где проходит (проходила) служба;
      32. гражданам других категорий — в орган местного самоуправления, где поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
      33. После подачи документов принимается решение о признании либо об отказе в признании гражданина участником подпрограммы.

        Подача заявления о выделении сертификата

        После получения уведомления о признании участником подпрограммы необходимо представить туда же, куда передавались документы для участия в подпрограмме ( частности, в орган местного самоуправления), заявление о выделении сертификата в планируемом году и включении в соответствующий список. Заявление подается в определенный срок — с 1 января по 1 июля того года, который предшествует планируемому году, т.е. году, на который орган местного самоуправления составляет список граждан, желающих получить сертификат в этом планируемом году.

        Документы для получения жилищного сертификата

        Для получения сертификата представьте следующие документы:

      34. заявление (рапорт) о выдаче сертификата;
      35. документы, удостоверяющие вашу личность и личности членов вашей семьи;
      36. выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счета;
      37. документы, подтверждающие ваше родство (или признание родства) с лицами, указанными вами в качестве членов семьи;
      38. иные необходимые документы.
      39. Документы подаются в тот же орган (организацию), куда вы подавали заявление о выделении сертификата.

        Передача сертификата в банк

        Сертификат нужно сдать его в банк по месту приобретения вами квартиры (жилого помещения) или по месту вашего пребывания в течение трех месяцев с даты его выдачи. Банк заключит с вами договор банковского счета и откроет счет.

        Если вы в течение трех месяцев не сдали сертификат в банк, то обратитесь в тот орган, который его вам выдал, с просьбой о замене сертификата.

        После открытия банковского счета вам надо в течение семи месяцев с момента открытия банковского счета Шаг 5. Найдите жилье.

        В течение семи месяцев с момента открытия банковского счета необходимо представить банку распоряжение на перечисление средств со своего банковского счета в счет оплаты договора купли-продажи жилого помещения.

        Естественно, что перед этим вам надо:

      40. найти жилое помещение, в качестве которого может быть квартира (комната в квартире), индивидуальный жилой дом (или часть дома);
      41. представить в банк необходимые документы, перечень которых лучше уточнить в банке (в частности, выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на жилое помещение, договор купли-продажи, на основании которого осуществлена государственная регистрация права собственности на жилое помещение, документы, связанные с ипотекой и т.п.)
      42. Когда выполняется снятие ареста с имущества, порядок проведения процедуры

        Арест собственности проводится в рамках исполнительного производства. Это обязательная мера, направленная для оказания давления на должника. Если задолженность не будет покрыта, собственность реализуется. Полученные деньги распределяются в пользу кредитора. Однако существует и такая процедура, как снятие ареста с имущества.

        На время наложения ареста дебитор лишается права на распоряжение собственностью. Он не может её продавать, дарить и совершать с ним прочие манипуляции. Освобождение имущества от ареста позволяет снять все ограничения, и вернуть собственность владельцу.

        Условия освобождения имущества должника от ареста

        Ограничения на использование собственности могут быть полными и частичными. Определяются они в соответствии с конкретной ситуацией. После того, как принято соответствующее судебное решение, пристав вносит все требующиеся отметки. Изменения учитываются в государственном реестре. Порядок процедуры определяется согласно ФЗ № 229, статьёй 80.

        Снятие ареста с имущества можно быть осуществлено в следующих случаях:

        • Полное погашение всех обязательств, по которым инициировано исполнительное производство. Покрыть задолженность можно только после того, как выпущено решение суда о завершении исполнительного делопроизводства. Как погасить задолженность по кредиту читайте тут. После того, как долг выплачен, необходимо пройти оформление, требующееся для того, чтобы снять арест с имущества;
        • Санкции в отношении должника могут быть отменены при возникновении споров. В частности, это касается конфликтов, касающихся неправильного установления прав собственности на объекты, на которые наложен арест. Специально для подобных ситуаций предназначен закон ФЗ № 229, статья 118. В ней прописан порядок разрешения конфликтных ситуаций. Для проведения процедуры от должника или от иных лиц должно быть подано соответствующее заявление в суд;
        • Для инициирования мероприятия можно осуществить подачу апелляции в судебный орган. Оформлять её можно в том случае, если принято некорректное решение относительно иска материального характера. К примеру, подобным ограничением может быть объём задолженности. Если он не больше 3 000 рублей, то арест не обязателен.
        • Каждый из рассматриваемых случаев предполагает определённый порядок. В частности, требуется по-разному оформлять заявления, подавать их в заданные сроки. Различается и набор документов, необходимых к предоставлению.

          Как снимается арест с имущества?

          Снятие ограничений с собственности должника производится на основании ГПК РФ № 144. Процесс предполагает подготовку документации, заполнение заявления. Именно в заявлении прописывается причина, по которой все ограничения должны быть отменены.

          Рассмотрим базовые правила процедуры:

        • Заявление о снятии мер может подавать только собственник объектов, которые были арестованы. Исключение – собственность, правом владения которой наделено несколько ФЛ или ЮЛ. Заявление может подаваться от третьего лица, если у него имеется соответствующая доверенность, заверенная у нотариуса;
        • В заявлении излагается причина снятия ограничений с собственности должника. Она должна быть изложена в полном объёме, логически обоснована, с содержанием всех аргументов. Поэтому лучше, если для оформления заявления будет приглашён юрист. Это может положительно повлиять на решение вопроса;
        • Необходимо заплатить государственную пошлину. Размер её зависит от стоимости арестованной собственности. Определяется юридическими учреждениями;
        • В отношении принятого заявления проводятся слушания. На них разбирается обоснованность причин для снятия ограничений. Именно на слушаниях принимается решение по исходу дела.
        • Каждый из этапов предполагает определённые сроки и нюансы. Перед прохождением мероприятия, рекомендуется их изучить.

          Порядок подачи заявления

          Для того, чтобы арест имущества судебными приставами был отменён и для возврата собственности должника требуется, во-первых, как уже было сказано выше, составить соответствующее заявление. Именно его содержание определяет исход дела. Рекомендуется привлечь к его составлению юристов.

          В законе отсутствуют сведения о строгой форме иска. Однако требуется, чтобы заявление содержало в себе обязательные пункты:

        • Наименование судебного учреждения, в которое подаётся иск. Как правило, это районное учреждения. Однако если дело касается спорных вопросов, рекомендуется подавать заявление в апелляционный суд;
        • Данные обо всех участниках дела;
        • Сумма предъявленного иска, определяемая в соответствии с установленной стоимостью собственности должника;
        • Если планируется начать дополнительное дело о компенсации ущерба, связанного с арестом, необходимо указать и это в иске;
        • Данные из акта о введении ареста;
        • Список ошибок и правонарушений в ходе процедуры, если они имеются;
        • Требования истца. Это может просьба об отмене ограничений или изменении статуса собственности;
        • Дата и подпись.
        • Заявление требуется направить в суд. Когда его зарегистрируют в секретариате, требуется взять копию иска, в котором имеется штамп и входящий номер.

          К заявлению нужно приложить дополнительные документы:

        • бумаги, касающиеся ареста;
        • квитанция об уплате пошлины;
        • документы, подтверждающие право собственности.
        • Проведение и сроки судебных слушаний по снятию ареста

          Снятие ареста с недвижимого имущества и иной собственности выполняется в несколько этапов. Когда получено заявление должника, проводится сбор документов, требуемых для ведения дела. Необходимо подготовиться к тому, что от лица могут потребовать дополнительные сведения, различные справки.
          Рассмотрим этапы процедуры:

          1. Подготовительный этап выполняется на основании статей ГК РФ № 150-163. Перед проведением заседания участниками дела рассылаются уведомления. На заседании выявляется предмет спора, происходит работа со свидетельскими показателями. Во время этого этапа можно направить ходатайство о замене судей;
          2. Выполняется подробное рассмотрение вопроса, выяснение всех обстоятельств, после чего следуют прения;
          3. Суду отводятся определённые сроки на рассмотрение вопроса. Для оглашения результатов дела назначается второе заседание. Обе стороны должны на нём присутствовать. Если на заседание не явится одна из сторон, оно будет отложено. Откладываться мероприятие может и по иным причинам. Это неявка свидетелей, необходимость участия в процессе третьих лиц;
          4. Когда решение получено, его можно обжаловать. Однако это касается только ситуаций, предусмотренных законом.
          5. В каких случаях снимается ограничение? Можно значительно повысить шансы на благоприятный исход дела в том случае, если подготовить копии всех необходимых документов на подготовительном этапе, грамотно обосновать причину снятия ареста, и предъявить её обоснования. К примеру, это могут быть доказательства того, что наложение ограничений было проведено с ошибками и правонарушениями.

            Что происходит после получения положительного решения?

            Если суд принимает положительное решение по делу должника, должна, в течение трёх суток, быть отправлена копия решения в государственный орган регистрационного характера. Данная процедура – обязанность межведомственной структуры взаимодействий. Лицу, который подавал иск, также направляется копия решения. После этого проводятся следующие процедуры:

          6. Направление решения суда в ФССП;
          7. Изменение сведений в реестрах;
          8. Выдача новой бумаги о возобновлении прав собственности. Этот этап требуется потому, что после снятия ограничений может быть изменён регистрационный номер.
          9. Действия по выполнению судебного решения могут выполняться и доверенным лицом. Для этого ему потребуется доверенность, заверенная у нотариуса.

            Дополнительная информация о том, как снять арест арбитражного суда с имущества, не принадлежащего должнику, в этом видео:

            Если собственник не будет участвовать в процедуре, то она может затянуться на длительное время, до пары месяцев. Связано это с тем, что нужная документация долго передаётся из одного государственного аппарата в другое.

            Обжалование определения арбитражного суда через апелляционную и кассационную инстанцию

            Понятие определения арбитражного судебного органа предполагает акт, в котором имеются обязательные предписания. Направлены они на разрешение процедурных вопросов. Однако одна из сторон дела может быть не согласна с принятым решением. В этом случае участники имеют право на обжалование определения. Данный процесс предполагает определённый порядок, включающий в себя установленные этапы. Сюда входит и составление жалобы, и подготовка сопроводительной документации.

            Кто может подать жалобу?

            Взыскание задолженности в арбитражном суде не всегда устраивает все заинтересованные стороны. Согласно процессуальному кодексу, определения можно оспаривать следующим категориям лиц:

          10. Стороны, принимающие участие в деле – истец или ответчик;
          11. Лица, которые подавали жалобу, или прочие заинтересованные лица, если это не запрещено Кодексом;
          12. Третьи лица, у которых имеются требования касательно объекта спора;
          13. Прокурор, если он не принимал участия в решении вопроса;
          14. Государственные или муниципальные органы, которые направлены в адрес суда иски касательно защиты публичных интересов;
          15. Лица, которые не принимали участия в процессе. Это может касаться только тех лиц, в отношении прав которых был выпущен акт суда.
          16. Стоит использовать образец для составления жалобы. Образец содержит в себе все пункты, которая содержит бумага.

            Варианты и сроки подачи обжалования определения арбитражного суда

            Особенность арбитражного суда заключается в том, что он предполагает двухуровневую систему процедуры. В частности, предоставляются следующие варианты достижения нужного результата:

          17. Апелляционный порядок. В этом случае можно подать жалобу ещё до того, как решение арбитражного суда вступило в силу. После того, как поступило соответствующее заявление, учреждением заново рассматривается дело, в соответствии с поступившими требованиями;
          18. Кассационная жалоба. Может направляться в адрес арбитражного суда только по отношению к решению, вступившему в юридическую силу. Когда заявление рассматривается, проводится проверка законности определения. Выполняется процедура на основании тех сведений, которые указаны в жалобе.
          19. Что требуется для положительного результата по рассмотрению жалобы? Существует срок, в который можно подавать заявление и срок его рассмотрения. Необходимо соблюдать установленное время. Подавать документ необходимо в нужную, в конкретном случае, инстанцию. Для составления жалобы следует использовать образец.

            Порядок обжалования через апелляционную инстанцию

            Жалоба может быть направлена в адрес арбитражного апелляционного органа. Образец не содержит причины несогласия с решением, так как у всех они разные. Срок предоставления заявления составляет месяц. Время отсчитывается с той даты, в которую было принято решение. Данное правило содержится в АПК РФ, в статье 259.

            Жалоба должна составляться в письменном виде и подписываться или самим заявителем, или его доверенным лицом. В последнем случае потребуется доверенность, заверенная у нотариуса.

            Бумага может быть подана в инстанцию следующими путями:

          20. Канцелярия судебной инстанции;
          21. Заказным путём. В этом случае требуется приложить опись всех передаваемых документов;
          22. Через интернет. Для этого, на специализированных ресурсах, предоставляется образец для заполнения.
          23. Образец жалобы содержит в себе следующие обязательные пункты:

          24. Наименование инстанции, в которую направляется бумага;
          25. Данные всех лиц, участвующих в процедуре, а также самого заявителя;
          26. Наименование арбитражного суда, которым произведено вынесение оспариваемого определения, номер дела, дата утверждения решения;
          27. Требования относительно дела, а также основания для их предъявления (законы, нормы, доказательства);
          28. Список документов, прилагающихся к заявлению;
          29. Контакты для связи.

        К жалобе прилагаются копии документов по делу, квитанцию об оплате пошлины.

        Подача кассационной жалобы

        Жалоба, в этом случае, направляется в Федеральный судебный орган. Однако обжалование через кассационную инстанцию может проводиться при наличии следующих условий:

      43. Решение уже было рассмотрено в апелляционном органе;
      44. В ответ на заявление в апелляционную инстанцию наступил отказ.
      45. Срок предоставления кассационного документа, в этом случае, равен двум месяцам после того, как решение вступило в силу. Однако данный срок может быть сокращён до месяца в следующих случаях:

      46. Заключение мирового соглашения;
      47. Оспаривание нормативно-правовых актов;
      48. Дела о реализации определения, вынесенного иностранным судебным органом;
      49. Оспаривание решения третейских учреждений.
      50. Заявление должно быть составлено в письменной форме. Направлять его требуется в адрес арбитражного суда, который вынес решение. Образец жалобы включает в себя все пункты, которые прописываются в случае проведения мероприятия через апелляционную инстанцию.

        Дополнительная информация о том, как подать апелляцию в арбитражный суд, в этом видео:

        Если возникли новые обстоятельства, то необходимо подать заявление по поводу их появления. Установленный срок подачи – три месяца с момента открытия новых сведений. Если предоставленное время для представления обжалования любого рода пропущено, можно обратиться в инстанцию для его восстановления. Однако на то должны быть уважительные причины, которые необходимо подтвердить их документально.

        Судебные иски и заявления

        Судебная практика в области строительства и саморегулирования.

        Взыскание задолженности по членским взносам

        Постановление девятнадцатого Арбитражного Апелляционного Суда от 03.09.2010 № А08-1621/2010-30 «О взыскании задолженности по членским взносам» 184 Решение Арбитражного Суда Белгородской области от 01.07.2010

        Арбитражным судом Белгородской области рассмотрено дело по иску ООО «Ремстрой сервис» к Некоммерческому партнерству «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» о взыскании 340 000 рублей неосновательного обогащения.Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» обратилось в арбитражный суд Белгородской области со встречным иском к ООО «Ремстрой сервис» о взыскании задолженности по членским взносам в размере 50 000 рублей за период с 01.06.200г.9 по 31.03.2010г.

        В ходе судебного разбирательства было выявлено, что «Саморегулируемой организацией «Строители Белгородской области» неоднократно были направлены претензии об оплате задолженности по уплате ежемесячных членских взносов. Задолженность погашена не была. За период с 01.06.2009 г. по 31.03.2010г. года задолженность ООО «Ремстрой сервис» по оплате ежемесячного членского взноса перед НП «СРО «Строители Белгородской области» составляла 50 000 рублей.

        Суд вынес решение об удовлетворение встречного искового заявления Некоммерческого партнерства«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» и о взыскании с ООО «Ремстрой сервис» в пользу Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» задолженности в размере 50 000 рублей, 2000 рублей госпошлины, всего — 52 000 рублей. В удовлетворении иска ООО «Ремстрой сервис» отказать.

        Необоснованный отказ заказчика от приемки работ

        Подрядчик ООО «МастерПласт» и заказчик ЗАО «Горжилстрой» заключили договор подряда, согласно которому подрядчик обязался выполнить работы по изготовлению и монтажу оконных блоков из профиля ПВХ и лоджии на объекте, а заказчик обязался принять конструкции и результат работ, подписать акт, оговорив в нем выявленные недостатки, либо направить подрядчику перечень выявленных недостатков, а также произвести оплату на условиях, установленных договором.

        Неисполнение условий договора заказчиком ЗАО «Горжилстрой» послужило основанием для обращения подрядчика ООО «МастерПласт» в арбитражный суд с иском о взыскании задолженности.

        Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска отказано ввиду обоснованности отказа заказчика ЗАО «Горжилстрой» от подписания акта сдачи работ и отсутствия задолженности за выполненные работы.

        Отменяя решение суда и удовлетворяя исковые требования в части взыскания долга за выполненные работы, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что подрядчик ООО «МастерПласт» выполнил работы в полном объеме, отказ заказчика ЗАО «Горжилстрой» от подписания акта формы КС-2 и справки формы КС-3 не обусловлен отсутствием задолженности по договору.

        Возражения относительно качества работ, предъявленных к приемке по спорному акту, ответчик при рассмотрении дела в суде не доказал.

        При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции посчитал, что заказчик необоснованно отказался от подписания акта приемки работ и результат работ сдан подрядчиком по одностороннему акту.

        Суд кассационной инстанции оставил постановление суда апелляционной инстанции без изменения.

        (постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2010, постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 24.08.2010 по делу № А70-10682/2009).

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВАС РФ ОТ 29.03.2011 N 14344/10
        ПО ДЕЛУ N А56-78780/2009 «НАРУШЕНИЕ ПОДРЯДЧИКОМ СРОКА
        ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НЕ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ОСНОВАНИЕМ
        ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
        ЗА НЕОПЛАТУ ВЫПОЛНЕННЫХ И ПРИНЯТЫХ РАБОТ»

        Суть спора

        ООО «Производственно-строительное предприятие «Рест-Арт» (далее — Общество) и ЗАО «Строительное управление-5» (далее — Управление, подрядчик) заключили договор подряда. По его условиям подрядчик обязался выполнить ремонтно-реставрационные работы стоимостью 1 609 775 руб.

        В соответствии с условиями данного договора расчет с подрядчиком за выполненные работы производится ежемесячно не позднее чем через 10 дней после подписания сторонами актов приемки выполненных работ формы КС- 2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3(далее — акты формы КС-2 и справки формы КС-3).

        Согласно договору подрядчик приступает к выполнению работ после перечисления аванса (который был перечислен 24.07.2007). Предусмотренный срок окончания работ — ноябрь 2007 г., однако фактически работы были выполнены только в 2008 г.

        Управление обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании задолженности по оплате выполненных работ в размере 1 126 842 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 131 182 руб. 75 коп.

        Ввиду того, что Общество в 2009 г. (после того, как Управление обратилось в суд) платежным поручением оплатило задолженность по договору, Управление от искового требования в части взыскания основного долга отказалось.

        Следует отметить, что Общество, будучи заказчиком по договору строительного подряда, не воспользовалось правом отказаться от исполнения договора и не потребовало возмещения убытков в связи с тем, что Управление нарушило сроки ремонтно-реставрационных работ.

        В связи с этим при рассмотрении данного дела перед судами возник вопрос: подлежат ли взысканию с Общества проценты за пользование чужими денежными средствами?

        Правовые последствия нарушения подрядчиком срока выполнения

        работ в случае принятия заказчиком результатов данных работ

        В соответствии с п. 1 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

        Исходя из данного определения, договор строительного подряда является двухсторонне обязывающим. Вследствие этого неисполнение подрядчиком своих обязательств может быть вызвано тем, что свои обязательства не исполнил заказчик, и наоборот. Например, подрядчик может не исполнить или ненадлежащим образом исполнить свои обязательства, если заказчик не представит необходимую разрешительную документацию или не оплатит соответствующий этап работ (если договором предусмотрена предоплата).

        В этом случае могут быть применены общие положения об обязательствах (в частности, нормы ст. ст. 405и 406ГК РФ).

        Если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от его принятия и требовать возмещения убытков. Должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора. Под просрочкой кредитора понимается отказ принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершение кредитором действий, до совершения которых должник не мог исполнить свое обязательство. Эти положения установлены п. п. 2и 3 ст. 405 и п. 1 ст. 406ГК РФ.

        Применительно к договору подряда судебная практика толкует данные нормы следующим образом.

        Подрядчик не может нести ответственность за убытки, причиненные приостановлением работ, если заказчик допустил просрочку исполнения обязательства по оплате выполненных работ (Определение ВАС РФ от 15.02.2010 N ВАС-16504/09). Также подрядчик не несет ответственности, если заказчик не передал ему необходимые по договору исходные данные, площадку для строительства и материалы (Определение ВАС РФ от 08.02.2010 N ВАС-683/10, Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 01.03.2010 по делу N А82-9068/2009, ФАС Московского округа от 27.10.2010 N КГ-А40/11700-10, ФАС Поволжского округа от 16.12.2009 по делу N А12-5301/2009), проектную документацию (Постановление ФАС Поволжского округа от 03.11.2010 по делу N А55-36884/2009).

        Аналогичную позицию суды занимают и при разрешении споров между генеральным подрядчиком и субподрядчиком (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.03.2011 по делу N А56-61848/2009).

        Однако в рассматриваемой ситуации есть следующая особенность. Из обстоятельств дела становится ясно, что просрочка исполнения подрядчиком своих обязательств не была вызвана тем, что свои обязательства не исполнил заказчик. При этом результаты выполненных работ заказчик принял.

        В подобных ситуациях суды, основываясь на п. 1 ст. 711 ГК РФ, исходят из того, что просрочка подрядчика не может служить основанием для отказа заказчика оплатить выполненные и принятые работы. Эта позиция отражена в Постановлениях ФАС Волго-Вятского округа от 20.01.2010 по делу N А28-6448/2009, ФАС Западно-Сибирского округа от 01.03.2010 по делу N А46-14975/2009, ФАС Уральского округа от 24.02.2010 N Ф09-725/10-С4, от 08.02.2010 N Ф! 09-297/10-С4.

        В отношении применения мер ответственности суды также исходят из того, что, если заказчик не оплатил принятые работы, на сумму задолженности начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами (Постановления ФАС Уральского округа от 17.11.2009 N Ф09-8970/09-С4, от 10.02.2009 N Ф09-262/09-С4, Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.07.2009 по делу N А14-2342/200975/36) или неустойка (Постановления Первого арбитражного апелляционного суда от 10.03.2010 по делу N А43-9347/2009, от 21.01.2010 по делу N А43-21522/2009).

        Отметим, что для взыскания неустойки необходимо соблюдение претензионного порядка, если таковой предусмотрен договором (Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.03.2011 N 17АП-847/2011-ГК, от 02.03.2011 N 17АП-842/2011-ГК, от 01.03.2011 N 17АП-835/2011-ГК).

        Решения судов разных инстанций

        Суд первой инстанции в удовлетворении искового требования в части взыскания процентов отказал, а в части взыскания основного долга прекратил производство по делу в связи с отказом Управления от иска в этой части. Позицию суда первой инстанции поддержал суд кассационной инстанции.

        Суды исходили из того, что Управление выполнило работы со значительным нарушением срока, предусмотренного договором: в ноябре 2008 г. вместо ноября 2007 г.

        В суде апелляционной инстанции данное дело не рассматривалось.

        ВАС РФ в Определении от 11.01.2011 N ВАС-14344/10 пришел к выводу о необходимости пересмотреть судебные акты нижестоящих инстанций в порядке надзора.

        Судебная коллегия ВАС РФ отметила следующее. Несмотря на то, что Управление нарушило сроки выполнения работ, установленные договором, Общество не воспользовалось правом отказаться от исполнения договора и не потребовало возмещения убытков. Более того, Общество подписало акты формы КС-2и справки формы КС-3. Это, по мнению судебной коллегии ВАС РФ, свидетельствует о наличии «потребительской ценности для заказчика результата работ». С учетом того, что Общество не оплатило данные результаты, начисление процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму задолженности представляется правомерным, а ст. ст. 405и 406ГК РФ в этой ситуации применению не подлежат.

        Обращаем внимание, что Определение ВАС РФ является процессуальным актом и не содержит правовой позиции ВАС РФ, поскольку в нем не разрешается спор по существу.

        Президиум ВАС РФ в целом поддержал выводы, к которым пришла судебная коллегия ВАС РФ.

        Позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ

        Президиум ВАС РФ отменил судебные акты нижестоящих инстанций в части отказа в удовлетворении искового требования о взыскании процентов и в этой части направил дело на новое рассмотрение.

        При этом высшая судебная инстанция сформулировала следующую правовую позицию: просрочка подрядчика не может служить основанием для освобождения заказчика от ответственности за неоплату выполненных и принятых работ.

        Несмотря на то, что Управление нарушило сроки выполнения работ, установленные договором, Общество не воспользовалось правом отказаться от исполнения договора и не потребовало возмещения убытков, а подписало акты формы КС-2 и справки формы КС-3. Тем самым оно приняло работы, выполненные подрядчиком, и проявило свой интерес в их результате. Поэтому ст. ст. 405и 406ГК РФ в этой ситуации применению не подлежат. Кроме того, начисление процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму задолженности в данной ситуации правомерно, поскольку Общество не исполнило свою обязанность по оплате принятых результатов работ.

        Президиум ВАС РФ указал, что толкование правовых норм, содержащееся в рассматриваемом Постановлении, является обязательным и подлежит применению при рассмотрении арбитражными судами аналогичных дел.

        Сообщаем, что изложенные в рассматриваемом Постановлении правовые позиции в соответствии с пп. 5 ч. 3 ст. 311АПК РФ в редакции Федерального закона от 23.12.2010 N 379-ФЗ могут являться новыми обстоятельствами и быть основанием для пересмотра дел по новым обстоятельствам. Это подтверждается практикой ВАС РФ (см., например, Определения ВАС РФ от 04.05.2011 N ВАС-16186/10, от 25.04.2011 N ВАС-917/11, от 25.04.2011 N ВАС-5195/11, от 04.04.2011 N ВАС-2340/11, от 01.04.2011 N ВАС-725/11, от 01.04.2011 N ВАС-688/11).